联系我们

0731-28812117 28828758

【舆情危险】全椒县城乡建造局诉公司等建造工程施工合同纠纷

发布时间:2022-07-07 11:47:05    来源:koksports下载    作者:koksports下载

  原告:全椒县住宅和城乡建造局;被告:博天环境603603)集团股份有限公司,格丰环保工程有限公司。

  原告方因建造工程施工合同纠纷提起诉讼,原告方恳求判令:(1)依法免除原告与被告博天环境、格丰环保工程有限公司于2018年6月26日签定的《建造工程施工合同》;(2)判令两被告付出原告图审延期违约金260万元、逾期竣工违约金425万元、私行替换项目负责人违约金500万元、拖延完结竣工结算编制违约金801万元,算计违约金1,986万元;(3)本案诉讼费由两被告承当。

  (1)承认全椒县住宅和城乡建造局(以下简称“全椒住建局”)与公司、格丰环保工程有限公司(以下简称“格丰环保”)在2018年6月26日签定的《建造工程施工合同》于2021年3月29日免除;

  (2)公司、格丰环保于本判定收效后十五日内连带付出全椒住建局图审延期违约金及逾期竣工违约金算计550万元;

  (3)全椒住建局于本判定收效后十五日内付出公司工程款2,514万元及逾期付款利息;

  (5)驳回公司的其他反诉恳求。本诉案子受理费498,100元,由全椒住建局、公司、格丰环保别离担负107,960元、195,070元、195,070元;反诉案子受理费212,080元,由全椒住建局、公司别离担负182,080元、30,000元。

  鉴于部分诉讼案子没有开庭审理,部分案子没有实行结束,公司现在无法判别对公司本期赢利或期后赢利的影响。公司将持续重视上述相关案子发展情况,并及时实行信息发表责任。

  20210703:本案于2021年6月10日收到安徽省滁州市中级人民法院民事裁决书((2021)皖11民辖终72号),裁决如下:吊销安徽省全椒县人民法院(2021)皖1124民初1195号民事裁决;本案由安徽省滁州市中级人民法院统辖。 20220302:本案于2022年1月收到安徽省滁州市中级人民法院民事判定书(2021)皖11民初186号

  抢手谈论网友谈论只代表同花顺网友的个人观念,不代表同花顺金融服务网观念。

  北交所公司2021年成绩大揭密:三成企业营收超5亿元,一半企业盈余超5000万元

  迄今为止,共4家主力组织,持仓量总计8813.37万股,占流转A股34.39%

  近期的均匀本钱为5.17元,股价在本钱上方运转。空头行情中,现在正处于反弹阶段,出资者可适当重视。该股资金方面呈流出情况,出资者请慎重出资。该公司运营情况尚可,暂时未获得大都组织的明显认同,后续可持续重视。

  限售解禁:解禁1057万股(估计值),占总股本份额2.53%,股份类型:定向增发组织配售股份。(本次数据依据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  大宗买卖:成交均价5.05元,溢价率-3.07%,成交量120万股,成交金额606万元

  出资者联络关于同花顺软件下载法令声明运营答应联络咱们友情链接招聘英才用户体会方案涉未成年人违规内容告发

  不良信息告发电话告发邮箱:增值电信业务经营答应证:B2-20090237

上一篇:森泰环保2021年净利3062万同比削减9879% 环保工程业务收入较上年同期大幅下滑 下一篇:城发环境:中标内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程BOT特许经营权项目


COPYRIGHT 2009-2011,版权所有:koksports下载_kok.com_kok彩票   管理入口

地址:株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区13栋3楼  电话:0731-28812117 28828758 ICP备123 邮箱:HLL@DACHENHB.COM

扫一扫

koksports下载